推广 热搜: 招标  招标公告  设备    蓄电池  华润  项目  冷却器  国电  规划 

广西烟草全国统一专卖监管平台省级专卖监管子系统拓展延伸项目招标公告

   日期:2024-04-28     来源:中国电力招标采购网    作者:dlztb    
核心提示:本招标项目广西烟草全国统一专卖监管平台省级专卖监管子系统拓展延伸项目(项目编号:HG2024-YC249), 出资比例为100%。项目已

本招标项目广西烟草全国统一专卖监管平台省级专卖监管子系统拓展延伸项目(项目编号:HG2024-YC249), 出资比例为100%。项目已具备招标条件,现进行公开招标,有意向的潜在投标人(以下简称投标人)可前来投标。

1项目概况与招标范围

1.1招标内容:广西烟草全国统一专卖监管平台省级专卖监管子系统拓展延伸1项,如需进一步了解详细内容,详见招标文件第三章“采购需求”。

1.2上限控制价:人民币447.4万元(含税)。

1.3交付使用期:2024年7月20日前在招标人指定的试点单位上线运行。

1.4交付

2投标人资格要求

2.1国内合法注册(指按国家有关规定要求注册的),具有满足本项目需求供货或服务能力的企业法人;

2.2本项目不接受联合体投标,不接受投标人选用进口产品参与投标;

2.3在“信用中国”网站、“中国 ”网站中任一网站被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,不具备投标资格;

2.4参与采购活动前三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万以上金额罚款等行政处罚的供应商,不具备投标资格;

2.5参与采购活动前三年内,在“中国裁判文书网”或生效的刑事判决书、刑事裁定书、党政纪处分决定书等,存在投标单位或工作人员的行贿记录,不具备投标资格。其他单位、个人以投标单位名义参与的采购活动中有行贿行为的,视同投标单位有行贿记录,不具备投标资格。因该行贿行为已接受烟草行业、广西烟草商业或采购人禁止参与采购活动的处罚,期限届满的,可以参加本次采购活动;

2.6被列入烟草行业、广西烟草商业或采购人不良行为供应商禁止期限内的供应商,不具备投标资格;

2.7被列入烟草行业、广西烟草商业或采购人禁入名单的法定代表人、主要负责人和行贿人,在禁止期限内,上述人员担任法定代表人、主要负责人或实际控制人的其他企业,均不允许参加本项目招标活动;

2.8不允许非法转包、分包;

2.9投标人与获取招标文件时的报名人不一致的,不予受理。

3资格审查方法

本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见招标文件第四章“评标办法”。

4

未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:tobacco

 
 
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情