推广 热搜: 设备  招标    招标公告  项目  华润  国电  目招标公告  风电  规划 

如皋天然气分布式能源站项目主体工程系统调试招标公告

   日期:2021-11-30     浏览:0    
核心提示:如皋天然气分布式能源站项目主体工程系统调试招标公告1. 招标条件本招标项目如皋天然气分布式能源站项目于 2021 年 7 月取得江苏
 如皋天然气分布式能源站项目主体工程系统调试招标公告


1. 招标条件

本招标项目如皋天然气分布式能源站项目于 2021 年 7 月取得江苏省发展和改革委 员会的正式批复核准《江苏省发展改革委关于如皋天然气分布式能源项目核准的批复》 (苏发改能源发〔2021〕673 号) , 项目业主为如皋综合能源有限公司, 建设资金来自 资本金和融资, 出资人及出资比例为江苏发电有限公司60%、如皋富皋万泰投资有限 公司40%, 招标人为如皋综合能源服务有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目 的调试服务进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点: 如皋市丁堰镇工业园。
2.2 建设规模:3×27.4MW 燃气轮机+3×41t/h 双压余热锅炉+1×C6.5MW+1×B3.3MW 汽 轮发电机组+1 台30t/h 尖峰锅炉,总装机容量 92MW 。
2.3 计划工期: 本工程计划建设工期 2021 年 12 月 15 日至 2023 年 04 月 30 日,501 日 历天,本工程最终工期要求满足机组工程里程碑计划。本标段服务周期,长于工程工期时间。
2.4 招标范围(包括但不限于):
1)负责 1 号、2 号、3 号燃气轮机机组、1 号、2 号、3 号余热锅炉、4 号、5 号蒸汽轮 机机组、1 台尖峰锅炉及公用系统的所有分系统调试、整套启动调试、性能试验、特殊试验
项目;
2)配合涉网试验项目;
3)配合电气、热控定值计算及整定工作;
4)参与相关的单体调试工作;
5)参与主要设备厂商的设计联络会;
6)协助安装单位及设备厂家完成相关系统和设备的调试;
7)负责总体牵头、组织、协调各单位的调整试运工作;


8)机组试运行期间未完成的工作进行配合、调整、完善优化等。 9)负责厂内热网系统,协调厂外热网系统、全厂特殊消防及火灾报警系统的整体调试;
2.5 其他:无 。

3. 承包人资格要求

3.1 承包人必须具有独立法人资格,非中华人民共和国注册的承包人应经工商行政管理 局登记注册。
3.2 投标方应具备电力工程调试特级资质,提供近五年内不少于三台同类型或同等级以 上发电机组调试工程业绩,业绩证明材料合同扫描件须至少提供签字盖章页和能够反映合同 内容的关键页及联系方式以供核对。
3.3 承包人拟派项目经理须具有两台同类型或同等级以上发电机组调试项目经理的业绩 (业绩证明至少包含合同首页,和签字盖章页,和合同服务范围等内容 ,以及调试验收类证
明材料) 。
3.4 企业信誉:承包人需具有良好的资信和商业信誉,没有出现法定解散事由或者处于
歇业、破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
3.5 本次招标不接受联合体投标。
3.6 本次招标采用资格后审方式,开标后由评标委员会对承包人的资质进行审查。资格 条件没有达到招标文件规定要求,评标委员会将否决其投标。
3.7 投标单位具有以下情况,评标委员会有权否决其投标:
3.7.1 被列入集团公司禁止合作名单范围内的(包括被列入黑名单、停止采购和停 止授标名单的) ;
3.7.2 对于施工和服务采购,近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合
惩戒 “黑名单”或安全生产不良记录 “黑名单”的(查询网址为:
https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/);
3.7.3 采购的同类施工、设备物资以及服务等, 在近三年内发生过较大及以上责任事故 的,责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》;
3.7.4 被法院列为失信被执行人(查询网址为:http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) 或终结 本次执行案件的被执行人(查询网址为:http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/),且未被撤销的;
3.7.5 在信用中国官网(查询网址:https://www.creditchina.gov.cn/) 被列入失信惩戒名 单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的;

3.7.6 供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台(查询
网址http://jzsc.mohurd.gov.cn/)被列入黑名单的,或者被列入失信联合惩戒名单的,或者在
企业诚信中有不良记录的,或者在个人诚信有不良记录的;
3.7.7 在国家企业信用信息公示系统(查询网址:http://www.gsxt.gov.cn/)被列入严重
违法失信企业名单的;
3.7.8 财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址 :http://wenshu.court.gov.cn/);
3.7.9 无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的;
3.7.10 为他人提供担保的,且担保金额超过净资产总额的(查询网址:
https://www.zhongdengwang.org.cn/, 当地企业信息网);
3.7.11 被法院列为被执行人(查询网址:http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/), 且不能提 供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的;
3.7.12 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的;
3.7.13 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。

4.技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

5.招标文件的获取

 获取招标文件的时间及地点:凡有意参加投标者,请于 2021 年 11 月 29 日 10:00时至 2021 年 12 月 13 日 17 :00 时(北京时间,下同) 下载电子招标文件。

 
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件! 
联系人: 
刘 工:13681557910 (微信同号) 
柴 源:手机 13810007781
邮    箱:1490789738@qq.com  
传    真:010-51957412  
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
 
 
打赏
 
更多>同类资讯

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-21