1. 招标条件
华银冷水江市经开区 3×5.9MW 分布式光伏发电项目（共包含三个项目：冷水江市三 A 新材料科技有限公司 5.9MW 分布式光伏发电项目、冷水江市经开区天宝实业 5.9MW分布式光伏发电项目、冷水江市经开区天宝紧固件 5.9MW 分布式光伏发电项目）已由国家发展改革委办公厅国家能源局综合司《国家能源局综合司关于公布光伏竞价转平价上网项目的通知》（ 国能综通新能〔2020〕107 号）公示，项目业主为华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司，建设资金来自企业自筹和银行贷款（资金来源），出资比例为 3:7，
招标人为华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司。
本招标项目交流侧容量为 12.544MW，直流侧容量为 18.38592MWp，总用地面积约为263 亩，采用 540Wp 双面双玻组件 34048 块，64 台 196kW 组串式逆变器，项目已具备招标条件，现对上述项目工程 EPC 施工总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点：湖南省娄底市冷水江市。
2.2 建设规模：18.38592MW（直流侧）。
2.3 计划工期：2021 年 9 月 1 日至 2021 年 11 月 20 日全部并网发电，2021 年 12 月 30
日全部竣工，具体工期以合同约定为准。
2.4 招标范围：冷水江市经开区 3×5.9MW 分布式光伏发电项目工程 EPC 总承包，包括但不限于，并网光伏电站、开关站、集电线路、场内检修道路、施工用电和用水等临建设施、环境保护及水土保持设施等整个工程项目的初步设计、施工图设计、设计优化或者设计变更、设备购置（光伏组件、逆变器设备由招标方供货）、材料采购、工程施工安装、试验（含特殊试验）及检查测试（含光伏组件现场隐裂检测）、系统调试、试运行、消缺、培训、验收和最终交付投产、质保等，同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等；建设期工程保险（除一切险及第三者责任险）；工程验收（含水保、安全设施、环保、消防、职业卫生、防雷检测等各项专项验收、档案竣工移交和竣工验收）、审计配合、移交以及质保期内的服务；开关站辅助设施工程等；甲供设备材料卸车保管、二次倒运等；场区环境整治等；以发包人名义办理质量监督手续，并开展相关工作等；外部调工作等。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。
3.2 投标人必须具有工程设计电力行业乙级及以上资质，同时具有电力工程施工总承包二级及以上资质或水利水电工程施工总承包二级及以上资质；近 5 年须具有 2 个 20MWp级及以上并网型光伏电站的 EPC 投运业绩。（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，竣工类证明材料等，国外业绩证明需提供对应的中文译本）。
3.3 投标人拟派项目经理须具备一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证）且在合同实施阶段未担任其他在建工程项目经理职务，具有从事类似项目管理工作经历并担任 1 个及以上 20MWp 级及以上（已投运）光伏工程的项目经理。（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，竣工类证明材料及本项目与拟派项目经理的关联性文件；国外业绩证明需提供对应的中文译本等）
3.4 投标人须具备承装三级、承试三级和承修三级电力设施许可证，满足《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 36 号)相关要求。
3.5 财务要求：近三年每年净资产大于 0；
3.6 本次招标（接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
（1）组成联合体的各单位应具有独立法人资格且近三年每年净资产大于 0。
（2）联合体成员中施工单位须具有电力工程施工总承包二级及以上资质或水利水电工
程施工总承包二级及以上资质，并具备承装三级、承试三级和承修三级电力设施许可证，
满足《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会
令第 36 号)相关要求。同时施工单位近 5 年须具有 2 个及以上 20MWp 级及以上光伏工程的
施工投运业绩（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，竣工类证明材
料等，国外业绩证明需提供对应的中文译本）。
（3）联合体成员中设计单位须具有工程设计电力行业乙级及以上资质，同时设计单位
⦁ 5 年须具有 2 个及以上 20MWp 级及以上光伏工程的设计投运业绩（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，竣工类证明材料等，国外业绩证明需提供对应的中文译本）。
（4）联合体中施工单位须具有有效的安全生产许可证。
（5）拟派项目经理须具备一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证）且在合同实施阶段未担任其他在建工程项目经理职务，具有从事类似项目管理工作经历并担任 1 个及以上 20MWp 级及以上（已投运）光伏工程的项目经理。（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，竣工类证明材料及本项目与拟派项目经理的关联性文件；国外业绩证明需提供对应的中文译本等）
3.7 投标人不得存在下列情形之一（注：联合体投标的，组成联合体的各单位均不得存在下列情形之一，不是联合体投标的投标人也不得存在下列情形之一）：
（1）被列入大唐集团公司禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停止授标名单的）；
（2）对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合惩 戒 “ 黑 名 单 ” 或 安 全 生 产 不 良 记 录 “ 黑 名 单 ” 的 （ 查 询 网 址 为 ：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；
（3）采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故
的，责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
（4）被法院列为失信被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或终结
本次执行案件的被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤销的；
（5）在信用中国官网（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信惩戒名单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；
（6）供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台（查询网址 http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在企业诚信中有不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；
（7）在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入严重违法失信企业名单的；
（8）财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；（9）无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信息核实网站见附件，仅供参考，包括但不限于其中列举的网站及资质）；
（ 10 ）为他人提供担保的，且担保金额超过净资产总额的（查询网址：https://www.zhongdengwang.org.cn/，当地企业信息网）；
（11）被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。
（12）未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
（13）可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
3.8 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。
注：组成联合体投标的单位，需满足 3.6、3.7 及 3.8 条规定，不是联合体的投标人需满
⦁ 3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、3.7 及 3.8 条规定。
4. 招标文件的获取
备注：投标单位没有在网上注册会员的单位应先点击注册。登录www.dlztb.com会员区后查阅公告，根据会员区招标公告的相应说明获取招标文件！
联系人：马工
咨询电话：010-51957412 ，010-53310966
手 机：18701298819， 13716111570;
传 真：010-51957412
电力公众微信号:18701298819
邮箱：1051008819@qq.com
相关附件：附件1.公告.docx
附件2.申请登记表.docx
电力招标采购网由工业和信息化部和北京市工商局等部门批准的专业从事电力系统招标采购和在线贸易的电子商务平台，经营性备案证号(京ICP证070736号,工商注册号：010202008042900014）我公司是唯一获得商标管理局网站名称商标的行业网站，13年的专业服务，成就行业领导品牌。