2.项目概况与招标范围
2.1建设地点：青海省海南州兴海县民族高级中学。
2.2建设规模：兴海县民族高级中学供暖面积为 35775 ㎡，采用电阻式锅炉在校内新建一座锅炉房， 配套相应的热力和电气系统设施，改扩建现有学校 10kV 供电线路，系统接入原有供热管网，实现供暖清洁改造。同步配置建设蓄热量为 8h 额定供热量的热水蓄热罐作为事故停电时的应急备用热源。
2.4计划工期：预计 2021 年 9 月初开工，2021 年 9 月 30 日投运供热。
根据项目工期及现场需要，存在提前进场可能，关于具体进场开工及进场安排，承包方要按照发包人 及监理人调度安排执行，提前进场费用已包含在 EPC 总承包费用中。
2.5招标范围：青海省海南藏族自治州兴海县民族高级中学清洁供暖试点工程（一、二期工程）初步设计及勘察、施工图设计及勘察，设备采购、建筑安装、调试一体 EPC 总承包，包括（但不限于）：
2.5.1热力系统、电气系统和电网 10kV 线路改造的勘察、初步设计和施工图设计、设计成果内外部审查；
2.5.2热力系统、电气系统和电网 10kV 线路改造的所有设备（含监测、保护）及材料采购、运输、保管及二次倒运，含专用工器具及备品备件配置；
2.5.3热力系统、电气系统和电网 10kV 线路改造的材料采购，基础、锅炉房建筑、电缆管沟等辅助工程施工；设备安装、调试和试运行；技术培训服务；
2.5.4工程永久及临时土地征用及手续办理；弃土场、市政交通通行、校方及第三方设施使用占用协调、施工期安全文明施工、水土保持、环境保护及植被恢复；施工临时设施及施工临时用水用电；
2.5.5工程建设外围协调，工程开工及行政许可手续办理（含初步设计方案报审报备，两证一书，水环保、职业卫生、安全设施、人防等专项审批，施工图设计文件审查备案，工程项目报建备案，质量安全 监督备案，施工许可证，供电手续办理及配套电网改造许可，配套电网改造方案审批，配套电网改造施工 许可等）；
2.5.6工程验收（含防雷接地、水保、环评验收、消防、安评、质监、安全设施三同时等各项专项验收和竣工验收）；送电及供热入网相关手续办理等全部工作的“交钥匙工程”、移交以及质保期内的服务， 并达到地方及行业规范投运要求；
2.5.7本项目为 EPC 总承包工程，除以上内容外，包括为满足业主要求或合同隐含要求的任何工作， 以及合同中虽未提及但是为了工程的安全和稳定、工程的顺利完成和有效运行所需的所有工作均由投标人 负责，且费用不增加，要求 EPC 总承包各项目实施依法合规。
具体内容以招标文件的最后记载为准。
3.投标人资格要求
3.1投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。
3.2投标人为独立投标人的，必须具有工程设计电力行业乙级及以上资质、电力施工总承包三级及以 上资质；近 5 年内须具有 2 个及以上类似工程的施工业绩和 2 个及以上类似工程的设计业绩。
3.2.1其中，投标人拟派项目经理须具备二级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且在本合同实施阶段未担任其他在建工程项目经理职务，拟派项目经理具有从事类似项目管理工 作经历并担任过 1 个及以上类似工程业绩的项目经理。
3.2.2投标人须具备承装四级和承试四级电力设施许可证，满足《承装（修、试）电力设施许可证管 理办法》(国家电力监管委员会第 28 号令)相关要求。
3.3财务要求：近三年每年净资产大于 0；
3.4本次招标（接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
（1）联合体成员中施工单位具有电力施工总承包三级级及以上资质，具备承装四级和承试四级电力设施许可证；近 5 年须具有 2 个及以上类似工程的施工业绩；（2）联合体成员中设计单位具有工程
设计电力行业乙级及以上资质；近 5 年须具有 2 个及以上类似工程的设计业绩；（3）施工单位应具有有效的安全生产许可证；（4）施工单位为联合体牵头人；（5）联合体数量不超过两家；（7）项 目经理资格业绩应满足 3.2.1 要求。
3.5本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到 招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。
3.6否决项包括供应商的以下情形：
3.6.1被列入禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停止授标名单的）；
3.6.2对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单” 或安全生产不良记录“黑名单”的
3.6.3采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故的，责任事故 等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
3.6.4被法院列为失信被执行人或终结本次执行案件的被执行人且未被撤销的；
3.6.5在信用中国官网被列入失信惩戒名单的或被列入 重大税收违法案件当事人名单的；
3.6.6供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在企业诚信中有 不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；
3.6.7在国家企业信用信息公示系统被列入严重违法失信企业 名单的；
3.6.8财务账户以及主要资产被冻结、查封的
3.6.9无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的；
3.6.10为他人提供担保的，且担保金额超过净资产总额的（查询网址：当地企业信息网）；
3.6.11被法院列为被执行人，且不能提供已经履行完 毕相应生效判决确定的义务的；
3.6.12未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3.6.13可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
4.招标文件的获取
获取招标文件的时间：凡有意参加投标者，请于 2021 年 08 月 07 日 00 时至 2021 年 08月 20 日 17 时（北京时间，下同），登录下载电子招标文件。
备注：公告查询以电力招标采购网www.dlztb.com为准！本网站为经营性收费网站。您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜，并缴费成为正式会员后方可下载详细的招标公告、报名表格等！为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程以公告详细内容为准
联系人：王 清
电话：010-52883525
手机：13522854862 18810099894
微信号：13522854862
QQ:2354340029(添加备注：单位名称+联系人+手机号）
邮箱：wangqing291723@163.com
电力招标采购网由工业和信息化部和北京市工商局等部门批准的专业从事电力系统招标采购和在线贸易的电子商务平台，经营性备案证号(京ICP证070736号,工商注册号：010202008042900014）我公司是唯一获得商标管理局网站名称商标的行业网站，13年的专业服务，成就行业领导品牌