南露天煤矿二号检修场地边帮蠕动变形区削坡治理项目招标公告

序号

 标段名称

 项目单位

 招标范围

工期/服务时间/交货期要求

文件价格（元）

1

霍煤鸿骏铝电公司电解多功能机组固定吊改造

霍煤鸿骏铝电有限责任公司

 300kA 系列电解多功能机组固定吊改造 数量 24 台

350kA 系列电解多功能机组固定吊改造 数量 24 台

400kA 系列电解多功能机组固定吊改造 数量 24 台

总数量 72 台为预估数量，以实际发生数量为准，正负不超 10%。

1. 合同签订生效后，120天内第一批 12 台（300kA 系列 4 台、350kA 系列4 台、400kA 系列 4 台）固定吊到厂并办理完毕开工手续， 30 天内改造完成。如遇特殊情况，经招标方批准工期顺延。

2. 第一批 12 台固定吊经甲方验收合格后，乙方在150 天内第二批60 台（300kA 系列 20 台、350kA 系列 20 台、400kA 系列 20 台）固定吊到厂，90 天内改造完成。如遇特殊情况， 经招标方批准工期顺延。

1000

2

霍煤鸿骏铝电公司耐磨合金打壳锤头长单（1 年）

 霍煤鸿骏铝电有限责任公司

电解槽气缸配件：合金锤头 4 种

接到发货通知单后 90 日内到货。

1000

序号

标段名称

项目单位

招标范围

工期/服务时间/交货期要求

文件价格（元）

3

霍煤鸿骏铝电公司杂品长单（1 年）

霍煤鸿骏铝电有限责任公司

杂品：152 种

以甲方通知发货时间为准，60 日内到货。

1000

4

霍煤鸿骏铝电公司油桶长单（1 年）

霍煤鸿骏铝电有限责任公司

油桶 200L 柴油空桶(带盖 直径:580mm 高度:880mm)

以甲方通知发货时间为准，15 日内到货。

1000

5

霍煤鸿骏铝电公司电磁阀、混捏机等配件标包 1

霍煤鸿骏铝电有限责任公司

电磁阀等配件：13 种

合同签订生效后，90 日内到货；

50

6

霍煤鸿骏铝电公司电磁阀、混捏机等配件标包 2

霍煤鸿骏铝电有限责任公司

混捏机配件：3 种

合同签订生效后，150 日内到货。

400

7

霍煤鸿骏铝电公司电磁阀、混捏机等配件标包 3

霍煤鸿骏铝电有限责任公司

成型机配件：14 种

合同签订生效后，150 日内到货。

 550

8

霍煤鸿骏铝电公司打壳机升降胶管等采购

霍煤鸿骏铝电有限责任公司

打壳机升降机构总成、换热器、胶管等：77 种

合同签订生效后 90 日内到货。

1000

9

霍煤鸿骏铝电公司厂房大门维修工程

霍煤鸿骏铝电有限责任公司

项目名称：项目名称：厂房大门维修工程授标需同时满足以下要求：1. 允许投标人投多个标段，各标段必须提供不同的组织机构（要求组织机构管理人员不得重复）。

2. 若投标人中多个标段，必须按照招标文件要求划分的项目具备不同组织机构（要求组织机构管理人员不得重复），否则不予授标。3.提供相同组织机构的投标人，只允许中一个标段。

4.投标人拟选派的具有注册建造师资质的项目负责人不得同时在霍煤鸿骏铝电（含扎哈淖尔分公司）两个及以上建设工程项目中担任投标单位项目负责人。否则，招标人有权不予授标。

（1）公司厂房大门维修工程

计划工期：45 日历天分公司厂房大门维修工程

计划工期：140 日历天注：具体开工时间以实际开工日期为准。施工期间，如发包人原因造成的工期延误，或冬歇期（发包人办理停工通知之日至复工通知之 日），不计入总工期内。

1000

10

霍煤鸿骏铝电公司北区倒班宿舍七号楼综合管网维修工程

霍煤鸿骏铝电有限责任公司

项目名称：北区倒班宿舍七号楼综合管网维修工程

授标需同时满足以下要求：

1.允许投标人投多个标段，各标段必须提供不同的组织机构（要求组织机构管理人员不得重复）。

北区倒班宿舍七号楼综合管网维修工程

计划工期：120 日历天注：具体开工时间以实际开工日期为准。施工期间，如发包人原因造成的工期延误，或冬歇期（发包人办理停工通知之日至复工通知之

1000

序号

标段名称

项目单位

招标范围

工期/服务时间/交货期要求

文件价格（元）

2.若投标人中多个标段，必须按照招标文件要求划分的项目具备不同组织机构（要求组织机构管理人员不得重复），否则不予授标。3.提供相同组织机构的投标人，只允许中一个标段。

4.投标人拟选派的具有注册建造师资质的项目负责人不得同时在霍煤鸿骏铝电公司（含扎哈淖尔分公司）两个及以上建设工程项目中担任投标单位项目负责人。否则，招标人有权不予授标。

日），不计入总工期内。

霍煤鸿骏铝电公司设备设施防腐维修工程（标包1）

项目名称：公司设备设施防腐维修工程

公司设备设施防腐维修工程

计划工期：120 日历天注：具体开工时间以实际开工日期为准。施工期间，如发包人原因造成的工期延误，或冬歇期（发包人办理停工通知之日至复工通知之 日），不计入总工期内。

授标需同时满足以下要求：

1.允许投标人投多个标包，各标包必须提供

不同的组织机构（要求组织机构管理人员不

得重复）。

霍煤鸿骏

2.若投标人中多个标包，必须按照招标文件要求划分的项目具备不同组织机构（要求组

11

铝电有限

织机构管理人员不得重复），否则不予授标。

500

责任公司

3.提供相同组织机构的投标人，只允许中一

个标包。

4.投标人拟选派的具有注册建造师资质的

项目负责人不得同时在霍煤鸿骏铝电公司

（含扎哈淖尔分公司）两个及以上建设工程

项目中担任投标单位项目负责人。否则，招

标人有权不予授标。

霍煤鸿骏铝电分公司设备设施防腐维修工程（标包 2）

项目名称：分公司设备设施防腐维修工程

分公司设备设施防腐维修工程

计划工期：120 日历天注：具体开工时间以实际开工日期为准。施工期间，如发包人原因造成的工期延误，或冬歇期（发包人办理停工通知之日至复工通知之 日），不计入总工期内。

12

霍煤鸿骏铝电有限责任公司

授标需同时满足以下要求：

1. 允许投标人投多个标包，各标包必须提供不同的组织机构（要求组织机构管理人员不得重复）。

2. 若投标人中多个标包，必须按照招标文件要求划分的项目具备不同组织机构（要求组织机构管理人员不得重复），否则不予授标。

3. 提供相同组织机构的投标人，只允许中一个标包。

500

4.投标人拟选派的具有注册建造师资质的

项目负责人不得同时在霍煤鸿骏铝电公司

（含扎哈淖尔分公司）两个及以上建设工程

项目中担任投标单位项目负责人。否则，招

标人有权不予授标。

霍煤鸿骏铝电分公司氧化铝仓库吊车梁及吊车轨道维修工程

项目名称：分公司氧化铝仓库吊车梁及吊车

分公司氧化铝仓库吊车梁及吊车轨道维修工程

计划工期：150 日历天注：具体开工时间以实际开工日期为准。施工期间，如发包人原因造成的工期延误，或冬歇期（发包人办理停工通知之日至复工通知之 日），不计入总工期内。

轨道维修工程

13

霍煤鸿骏铝电有限责任公司

授标需同时满足以下要求：

1. 允许投标人投多个标段，各标段必须提供不同的组织机构（要求组织机构管理人员不得重复）。

2. 若投标人中多个标段，必须按照招标文件

1000

要求划分的项目具备不同组织机构（要求组

织机构管理人员不得重复），否则不予授标。

序号

标段名称

项目单位

招标范围

工期/服务时间/交货期要求

文件价格

（元）

3. 提供相同组织机构的投标人，只允许中一个标段。

4. 投标人拟选派的具有注册建造师资质的项目负责人不得同时在霍煤鸿骏铝电公司（含扎哈淖尔分公司）两个及以上建设工程项目中担任投标单位项目负责人。否则，招

标人有权不予授标。

霍煤鸿骏铝电公司生产辅助外委服务(储运分厂） 项目（标包 1）

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司:

一.氧化铝库内（浓相系统除外）生产运行、

设备检修（不包括桥式起重机的技改、修理、

重大修理但包括安全检查及维护）工作 1.包

14

霍煤鸿骏铝电有限责任公司

括但不限于氧化铝接卸、码放、打料；2.其它物资需要在库内接卸、装车、倒运工作。二.碳块库内包括但不限于碳块库内碳块接卸、倒运、码放、人工配合上下线工作。 三.铝产品下线、倒运、装箱和装卸车工作；火运、汽运、集装箱运输碳块装卸工作。

服务期限：24 个月

1000

四.物资运输和吊装工作。

五.辅助、综合用工工作。

允许投标人同时投 2 个标包，但只允许中 1

个标包。

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖

尔分公司：

一.氧化铝库内（浓相系统除外）生产运行、

设备检修（不包括桥式起重机的技改、修理、

霍煤鸿骏铝电扎

重大修理但包括安全检查及维护）工作 1.

哈淖尔分公司生

霍煤鸿骏

包括但不限于氧化铝接卸、码放、打料；2.

15

产辅助外委服务

铝电有限

其它物资需要在库内接卸、装车、倒运工作。

服务期限：24 个月

1000

(储运分厂）项目

责任公司

二.碳块库内包括但不限于碳块库内碳块接

（标包 2）

卸、倒运、码放、人工配合上下线工作。

三.物资运输和吊装工作。

四.辅助、综合用工工作。

允许投标人同时投 2 个标包，但只允许中 1

个标包。

对动力分厂扎铝变 7 套（14 台）整流柜进行

返厂大修，将原有的 5000V 3 英寸整流二极

霍煤鸿骏铝电公

霍煤鸿骏

管更换为 6000V 4 英寸整流二极管，并配置整流元件预压紧机构。对整流柜整流回路快

熔进行静态测量，对不符合相应技术标准快

16

司扎铝变整流柜

铝电有限

熔更换（详见主要供货设备、材料备清单及

服务期限： 210 日历天

1000

大修

责任公司

技术要求）。将整流柜的主体绝缘隔板更换为整张绝缘隔板。将过电压吸收装置、隔离变送器及信号采样等装置全部进行更换。对

水管路、水冷母线及水冷散热器进行更换。

整流柜大修后直流输出电压不得低于

序号

标段名称

项目单位

招标范围

工期/服务时间/交货期要求

文件价格

（元）

1550V。

项目名称：班组标准化建设维修工程

授标需同时满足以下要求：

1.公司班组标准化建

1.允许投标人投多个标段，各标段必须提供

设维修工程：计划工

不同的组织机构（要求组织机构管理人员不

期：150 日历天

 霍煤鸿骏铝电公

霍煤鸿骏

得重复）。2.若投标人中多个标段，必须按照招标文件要求划分的项目具备不同组织机构（要求组

2.分公司班组标准化建设维修工程：计划工期：150 日历天

17

司班组标准化建

铝电有限

织机构管理人员不得重复），否则不予授标。

注：具体开工时间以实

1000

设维修工程

责任公司

3. 提供相同组织机构的投标人，只允许中一个标段。

4. 投标人拟选派的具有注册建造师资质的项

际开工日期为准。施工期间，如发包人原因造成的工期延误，或冬歇

目负责人不得同时在霍煤鸿骏铝电公司（含

期（发包人办理停工通

扎哈淖尔分公司）两个及以上建设工程项目

知之日至复工通知之

中担任投标单位项目负责人。否则，招标人

日），不计入总工期内。

有权不予授标。

南露天煤矿二号检修场地边帮蠕动变形区削坡治理项

南露天煤矿

18

承担南露天煤矿二号检修场地边形区削坡治理项目相关工作

自合同签订之日起 60日历天。

1000

序号

标段名称

资格要求

1

霍煤鸿骏铝电公司电解多功能机组固定吊改造

（1）通用资质要求

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5） 近 18 个月内不存在人身死亡生产安全责任事故证明，提供证明材料。

6） 在近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”。

7） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

（2） 专项要求

1) 具有起重机械安装（含修理）A 级资质或起重机械制造（含安装、修理、

序号

标段名称

资格要求

改造）B 级及以上资质，并提供证书复印件；

2） 业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），应具有铝电解多功能机组固定吊装置安装或改造或铝电解多功能机组安装施工业绩 2 项及以上业绩（提供合同复印件、联系人及联系方式）；

3） 项目经理资格：推荐的项目经理应为投标单位正式员工（提供近 6 个月社保证明），不大于法定退休年龄；

 2

霍煤鸿骏铝电公司耐磨合金打壳锤头长单（1 年）

（1）通用资质要求：

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5） 近 36  个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”；

6） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

（2）专项要求

1）业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），具有耐磨合金锤头或金属铸件加工销售合同 业绩  2 个及以上（提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询）；

3

霍煤鸿骏铝电公司杂品长单

（1 年）

（1）通用资质要求：

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5） 近 36  个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”；

6） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

序号

标段名称

资格要求

4

霍煤鸿骏铝电公司油桶长单（1 年）

（1）通用资质要求：

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5） 近 36  个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”；

6） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

5

霍煤鸿骏铝电公司电磁阀、混捏机等配件标包 1

（1）通用资质要求：

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5） 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态；不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”。

（2）专项要求

业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），应具有机械类配件销售合同业绩 2 个及以上（提供合同复印件、联系人及联系方式以备查询）；

6

霍煤鸿骏铝电公司电磁阀、混捏机等配件标包 2

（1）通用资质要求：

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

序号

标段名称

资格要求

5）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态；不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”。

（2）专项要求

业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），应具有机械类配件销售合同业绩 2 个及以上（提供合同复印件、联系人及联系方式以备查询）；

7

霍煤鸿骏铝电公司电磁阀、混捏机等配件标包 3

（1）通用资质要求：

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5） 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态；不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”。

（2）专项要求

业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），应具有机械类配件销售合同业绩 2 个及以上（提供合同复印件、联系人及联系方式以备查询）；

8

霍煤鸿骏铝电公司打壳机升降机构总成、换热器、胶管等采购

（1）通用资质要求：

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5） 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态；不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”。

（2）专项要求

业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），应具有机械类配件销售合同业绩 2 个及以上（提供合同复印件、联系人及联系方式以备查询）；

序号

标段名称

资格要求

9

霍煤鸿骏铝电公司厂房大门维修工程

（1）通用资质要求：

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；

5） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

6） 提供近 18 个月内不存在人身死亡生产安全责任事故证明材料；

7） 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”；

8） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；

（2）专项要求：

1） 具备有效的安全生产许可证；

2） 具有机电工程施工总承包三级及以上的施工资质；

3） 业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），具有工业门制作或安装施工业绩 2 个及以上（提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询）；

4） 项目负责人（2 名）：

①具有二级及以上注册建造师证（机电工程专业）（在“全国建筑市场监管公共服务平台”可查）；

②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以上）；

③应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料； 5）安全员（2 名）：

①具有注册安全工程师执业证（建筑施工安全专业）或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 C 证及以上）并提供复印件；

②应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料； 6）投标代表人：应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料；

10

霍煤鸿骏铝电公司北区倒班宿舍七号楼综合管网维修工程

（1）通用资质要求：

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；

5） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

6） 提供近 18 个月内不存在人身死亡生产安全责任事故证明材料；

7） 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信

序号

标段名称

资格要求

行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”；

8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；

（2）专项要求：

1） 具备有效的安全生产许可证；

2） 具有市政公用工程施工总承包或建筑工程施工总承包三级及以上的施工资质；

3） 业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），具有综合管网安装或综合管网维修施工业绩 2 个及以上（提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询）；

4） 项目负责人（1 名）：

①具有二级及以上注册建造师证（市政公用工程专业或建筑工程专业）（在 “全国建筑市场监管公共服务平台”可查

②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以上）；

③应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料； 5）安全员（1 名）：

①具有注册安全工程师执业证（建筑施工安全专业）或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安C 证及以上）并提供复印件；

②应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料； 6）投标代表人：应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料；

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；

5） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

11

霍煤鸿骏铝电公司设备设施防腐维修（标包 1）

6） 提供近 18 个月内不存在人身死亡生产安全责任事故证明材料；

7） 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入

系统承包商安全管理“黑名单”；

8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；

（2）专项要求：

1）具备有效的安全生产许可证；

2）标包 1 需同时具有防水防腐保温工程专业承包二级（或乙级）及以上的施工资质和机电工程施工总承包三级及以上的施工资质；

3） 标包 2 需具有防水防腐保温工程专业承包二级（或乙级）及以上的施工资质；

4） 标包 1 业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），具有 1 个及以上设备设

序号

标段名称

资格要求

施防腐维修施工业绩，同时还需具有 1 个及以上设备设施制作或设备设施安装维修业绩。（提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询）；  4）标包 2 业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），具有设备设施防腐维修工程施工业绩 2 个及以上（提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询）；

6）项目负责人：

①每个标包需配备 1 名具有二级及以上注册建造师证（建筑工程专业或机电工程专业）的项目经理（在“全国建筑市场监管公共服务平台”可查，

②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以上）；

③应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料； 7）安全员：

①每个标包需配备 1 名具有注册安全工程师执业证（建筑施工安全专业） 或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 C 证及以上）的安全员，并提供复印件；

②应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料； 8）投标代表人：应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料；

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中

列入失信被执行人名单；

4）具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；

5） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

6） 提供近 18 个月内不存在人身死亡生产安全责任事故证明材料；

7）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到

12

霍煤鸿骏铝电分公司设备设施防腐维修工程（标包 2）

相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”；

8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标

段投标；（2）专项要求：

1）具备有效的安全生产许可证；

2）标包 1 需同时具有防水防腐保温工程专业承包二级（或乙级）及以上的

施工资质和机电工程施工总承包三级及以上的施工资质；3）标包 2 需具有防水防腐保温工程专业承包二级（或乙级）及以上的施工

资质；4）标包 1 业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），具有 1 个及以上设备设

施防腐维修施工业绩，同时还需具有 1 个及以上设备设施制作或设备设施安装维修业绩。（提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询）；

4）标包 2 业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），具有设备设施防腐维修工程施工业绩 2 个及以上（提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询）；

序号

标段名称

资格要求

6）项目负责人：

①每个标包需配备 1 名具有二级及以上注册建造师证（建筑工程专业或机电工程专业）的项目经理（在“全国建筑市场监管公共服务平台”可查

②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以上）；

③应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料； 7）安全员：

①每个标包需配备 1 名具有注册安全工程师执业证（建筑施工安全专业） 或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 C 证及以上）的安全员，并提供复印件；

②应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料； 8）投标代表人：应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料；

（1）通用资质要求：

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3）信誉要求：①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失

信企业名单；②未被最高人民法院在“信用中国”网站中

列入失信被执行人名单；4）具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；

5） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

6） 提供近 18 个月内不存在人身死亡生产安全责任事故证明材料；

7）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同

被解除的情形。没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信

霍煤鸿骏铝电

行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”；

13

分公司氧化铝仓库吊车梁及

8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；

吊车轨道维修工程

（2）专项要求：

1）具备有效的安全生产许可证；

2）具有机电工程总承包三级或冶金工程施工总承包三级及以上的施工资

质；

3）业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），具有天车轨道安装施工业绩 2 个及以上（提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询）；

4 ) 项目负责人（1 名）：

①具有二级及以上注册建造师证（机电工程专业）（在“全国建筑市场监

管公共服务平台”可查）；②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以

上）；③应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料；

5）安全员（1 名）：①具有注册安全工程师执业证（建筑施工安全专业）或建设行政主管部门

颁发的安全生产考核合格证书（建安 C 证及以上）并提供复印件；②应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料； 6）投标代表人：

序号

标段名称

资格要求

应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料；

（1）通用资质要求

1）投标人应该具备独立订立合同的资格。

2）经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法

失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入

失信被执行人名单；

霍煤鸿骏铝电

4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

 14

公司生产辅助外委服务(储运

5） 近 18 个月内不存在人身死亡生产安全责任事故，提供证明材料。

6） 在近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合

分厂）项目（标

同被解除的情形。没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到

包 1）

相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失

信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入

系统承包商安全管理“黑名单”。

7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标

段投标。

（2）专项要求业绩要求：提供 2016 年至今 2 项及以上电解铝企业或电厂生产物资运输、装卸或检修或运维方面业绩，提供业绩合同复印件,联系人和联系电话。（业绩单项合同金额不低于 300 万元，业绩单项合同执行完毕）。

（1）通用资质要求

1）投标人应该具备独立订立合同的资格。

2）经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法

失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入

15

霍煤鸿骏铝电扎哈淖尔分公司生产辅助外委服务(储运分厂）项目（标包2）

失信被执行人名单；

4） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5） 近 18 个月内不存在人身死亡生产安全责任事故，提供证明材料。

6） 在近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入

系统承包商安全管理“黑名单”。

7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标

段投标。

（2）专项要求

业绩要求：提供 2016 年至今 2 项及以上电解铝企业或电厂生产物资运输、

装卸或检修或运维方面业绩，提供业绩合同复印件,联系人和联系电话。（业

绩单项合同金额不低于 300 万元，业绩单项合同执行完毕）。

序号

标段名称

资格要求

16

霍煤鸿骏铝电公司扎铝变整流柜大修

（1）通用资质要求

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5） 近 18 个月内不存在人身死亡生产安全责任事故，提供证明材料。

6） 在近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形；没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”。

7） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

（2）专项要求

1）业绩要求：近五年内（2016 年至今）应具有额定输出电压 1550V 及以上二极管整流柜的销售或安装或改造业绩 2 个及以上，提供业绩合同复印件等证明材料，否则投标文件视为无效，并提供合同联系人、联系方式。2）投标方须为电力电子变流器生产制造厂家。投标方或生产制造厂家需具有承装、承修类五级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质。如投标方或生产制造厂家不具有承装、承修类五级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质，可委托具有上述资质或相应资质单位进行施工。

17

霍煤鸿骏铝电公司班组标准化建设维修工程

（1）通用资质要求：

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供 2018 年至今经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；

5） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

6） 提供近 18 个月内不存在人身死亡生产安全责任事故证明材料；

7） 近 36  个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态，不存在在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内；

8） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；

（2）专项要求：

1） 具备有效的安全生产许可证；

2） 具有建筑装修装饰工程专业承包二级（乙级）及以上的施工资质；

序号

标段名称

资格要求

3） 业绩要求：2016 年至今 2 项及以上建（构）筑物维修工程施工业绩， 并提供合同复印件、联系人及联系方式；

4） 项目负责人（2 名）：

①具有二级及以上注册建造师证（建筑工程专业）（在“全国建筑市场监管公共服务平台”可查，网址：jzsc.mohurd.gov.cn/home）；

②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以上）；

③应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料；

5） 安全员（2 名）：

①具有注册安全工程师执业证（建筑施工安全专业）或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 C 证及以上）并提供复印件；

②应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料；

6） 投标代表人：应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料；

（1）通用资质要求

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3）应是具有独立法人资格的企业。

4）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失

信企业名单；

南露天煤矿

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中

 18

二号检修场地边帮蠕动

列入失信被执行人名单；

变形区削坡

5）财务要求：经独立审计机构审计过的近 3 年会计财务报表反映的财务

治理项目

状况良好，没有财产被接管、冻结，或因严重亏损处于破产状态；具有足

够的流动资金来承担本工程施工。

6）安全证明：近三年内施工中未发生重大安全、质量事故，提供证明材

料（安全证明分为：行业机构、政府部门、上级公司、本企业，其一即可）。

7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一

标段投标。（2）专项要求

1）业绩要求：需提供近五年（2016-2020 年）至少 2 个露天矿剥离项目

的业绩合同扫描件、分年度结算资料扫描件及业主证明原件等证明文件。2）项目负责人资格：项目管理人员及安全员应持有有效的安全合格证。