风电场C区风电项目第一批100MW工程施工总承包招标公告
项目已具备招标条件，现对该项目的施工总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点：甘肃省酒泉市瓜州县（区）。
2.2建设规模：100MW。
2.3 计划工期：2021 年 6 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日，186 日历天。
2.5标的名称：施工总承包
2.6招标范围：
本标段为施工总承包，包括但不限于：瓜州北大桥第六风电场 C 区风电项目第一批 100MW 工程和 330KV 桥六八升压站及监控中心扩建工程的土建、安装、调试等完整范围内的设备制造(含现场制作设备)、设备及材料供货采购（风机、塔架、主变、箱变、330KV高压配电装置、35KV 高压配电装置、SVG 设备等由招标人供应）、运输及仓储、厂内二次倒运、土建和安装施工、指导监督、技术服务、人员培训、试验、调试、试运行、考核运行、消缺和最终交付等所有工作，以及备品备件和专用工具、整套系统的性能保证、技术服务、售后服务等。负责完成施工、运行、调试等各项专项审查及相关验收、负责完成或配合完成
本标段内其他专项审查和验收。
具体的必要工作包括但不限于：风机基础（含吊装平台、锚栓采购、地基处理、箱变基础、防雷接地及构筑物沉降观测）；风机安装（含塔筒、箱变安装）；集电线路建筑安装工程 ；道路工程； 330KV 桥六八升压站扩建工程（含建筑、安装、调试等）；施工临建；监控中心设备安装调试；视频监控；集中监控系统设备安装和接入及调试等施工、系统调试、试运行、消缺；发包人提供的临时征地范围以外的临时征地；施工用水用电；办理施工许可等依法合规手续；消防的设计审查、验收及备案；涉网手续、并网验收和竣工验收以及与并网验收相关的一切工作和标准化整治，移交生产等；按政府批复的本项目环境保护、水土保持、职业卫生、安全设施施工方案所述全部工作内容，按相关主管部门要求完成环境保护和水土保持监测、监理、专项应急预案等相关报告和文件的编制、组织审查及上报备案工作，完成环境保护、水土保持、安全验收评价等专项验收工作（包含报告编制、组织审查及上报备案等）；配合办理工程质量监督及组织验收、培训、技术服务；缺陷责任期的服务；移交后的质保期服务；按照发包人的工程管理策划，实施现场的安全文明施工，含临建设施（包含发包人的临建）、安全文明标示、标志牌（包含发包人的标示、标志牌）等；本工程作为施工总承包工程，不论本招标文件是否提及，凡涉及本工程阶段检查、竣工投产、档案验收、竣工结算、工程验收、整体竣工验收等各种工程工作内容及相关费用均属于承包人的工作范围。
★为保证本工程施工工期，承包人必须在现场设置混凝土搅拌站，满足罐车运输、泵车入仓、风机基础连续施工要求；风机基础至少配置五套钢模板，满足两个工作面同时施工；升压站各建筑物独立配置周转性材料同时施工；风机及塔筒安装至少保证两个工作面，并配备符合吊装要求的大型起吊机械及人员，具备同时施工流水作业条件。
3.投标人资格要求
3.1投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。
3.2投标人必须具有电力工程施工总承包一级及以上资质；近 5 年须具有 2 个及以上100MW 及以上风电工程施工总承包投运业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2.1投标人拟派项目经理须具备一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），且在合同实施阶段未担任其他在建工程项目经理职务，拟派项目经理具有从事类似项目管理工作经历并担任 2 个及以上 100MW 及以上风电工程施工总承包投运业绩。
3.2.2投标人须具备承装一级和承试一级电力设施许可证，满足《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》(国家电力监管委员会第 28 号令)相关要求。
3.3财务要求：近三年每年净资产大于 0；
3.4否决项包括供应商的以下情形：
3.4.1被列入公司禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停止授标名单的）；
3.4.2对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合惩 戒 “ 黑 名 单 ” 或 安 全 生 产 不 良 记 录 “ 黑 名 单 ” 的
3.4.3采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故的，责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
3.4.4被法院列为失信被执行人或终结本次执行案件的被执行人，且未被撤销的；
3.4.5在信用中国官网被列入失信惩戒名单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；
3.4.6供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在企业诚信中有不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；
3.4.7在国家企业信用信息公示系统被列入严重违法失信企业名单的；
3.4.8财务账户以及主要资产被冻结、查封的
3.4.9.无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信息核实网站见附件，仅供参考，包括但不限于其中列举的网站及资质）；
3.4.10为他人提供担保的，且担保金额超过净资产总额的（查询网址：当地企业信息网）；
3.4.11被法院列为被执行人，且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（ 被法院列为被执行人，招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）
3.4.12未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3.4.13可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
3.5本次招标不接受联合体投标。
3.6本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。
4.招标文件的获取
备注：投标单位没有在网上注册会员的单位应先点击注册。登录www.dlztb.com会员区后查阅公告，根据会员区招标公告的相应说明获取招标文件！
联系人：马工
咨询电话：010-51957412 ，010-53310966
手 机：18701298819， 13716111570;
传 真：010-51957412
电力公众微信号:18701298819
邮箱：1051008819@qq.com
相关附件：附件1.公告.docx
附件2.申请登记表.docx
电力招标采购网由工业和信息化部和北京市工商局等部门批准的专业从事电力系统招标采购和在线贸易的电子商务平台，经营性备案证号(京ICP证070736号,工商注册号：010202008042900014）我公司是唯一获得商标管理局网站名称商标的行业网站，13年的专业服务，成就行业领导品牌。